民事案件
贺兰县人民医院与山东灵岩医用工程设备有限公司合同纠纷一审民事判决书
贺兰县人民法院        

此裁判文书仅用于崇法认证律师参考学习如需查看详情请下载崇法APP进行律师认证 下载崇法APP

普通用户点击查看原文>>

崇法账号

登录密码

宁夏回族自治区贺兰县人民法院pt;”>民事判决书
(2018)宁0122民初4136号原告:贺兰县人民医院,统一社会信用代码×××,住所地宁夏回族自治区贺兰县银河西路59号。法定代表人:李占X,男,汉族,1962年9月20日出生,身份证号码×××,宁夏回族自治区贺兰县人,大学文化,现住宁夏回族自治区贺兰县。委托诉讼代理人:杨红X,男,回族,1969年11月19日出生,身份证号码×××,宁夏回族自治区贺兰县人,大学文化,现住宁夏回族自治区贺兰县。被告:山东灵岩医用工程设备有限公司,住所地山东省济南市长清区。法定代表人:郭军,系公司总经理。原告贺兰县人民医院诉被告山东灵岩医用工程设备有限公司合同纠纷一案,本院于2018年7月5日立案后,依法适用简易程序于2018年8月8日公开开庭进行了审理。原告贺兰县人民医院的委托诉讼代理人杨红X到庭参加了诉讼,被告山东灵岩医用工程设备有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求:1.依法判令被告支付原告违约金6800元;2.依法判令被告支付原告因被告违约致使原告到山东催货的差旅费15000元;3.依法判令被告支付原告因找第三家公司安装工程支付的安装费17925元;4.依法判令被告支付原告因被告工程逾期给原告造成的各项损失计20000元;5.本案诉讼费由被告承担。事实和理由:2015年10月21日,原告贺兰县人民医院与被告山东灵岩医用工程设备有限公司签订了防护工程的制作安装及施工协议,明确双方的权利义务。按照合同约定,原告于合同签订之日支付被告合同总额30%的预付款即20400元,被告应按照协议约定在15个工作日内即11月9日前将防护设备运输到原告处并负责安装验收,但直至12月5日被告尚未发货,原告多次催促无果后,向贺兰县公安局及济南市长清区12315市场监督管理局反映此事,但均未得到解决。无奈之下原告委派两人(后勤主任侯晓东,司机马雷)于2015年12月5日到被告处质询此事,找到了公司法定代表人郭军,在原告的要求下,被告答应发货,但要求原告再支付货款30000元,无奈之下原告通过银行给被告转账30000元。到货后,被告又不按照合同约定上门安装验收,无奈之下,原告又重新联系本地行业工程公司进行安装。安装过程中,由于配件不全,给原告造成很大的损失。原告支付第三方安装费17925元,派两人到被告处催货差旅费15000余元。同时因防护工程工期延误造成原告放射科近一个多月不能正常接待病人,造成直接收入损失20000余元。现原告诉至法院,请求判如所请。被告山东灵岩医用工程设备有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼,亦未向法庭提交书面答辩意见及证据,视为放弃答辩、举证、质证的权利。本院经审理认定事实如下:原、被告双方于2015年10月21日签订《定做合同书》一份,双方约定合同标的物为电动推拉门、双平开门、单平开门、铝玻璃,合同总价款为68000元;合同第四条约定交(提)货方式、地点为银川市贺兰县人民医院;合同第六条约定结算方式、时间及地点为预付款30%,按(安)装完付60%,质保金10%,一年后付清,保修一年,签合同后15天(11月9日到);合同第九条约定违约方付给守约方合同总额10%的违约金。合同签订后,原告按照合同约定于当日向被告公司账号为×××的中国工商银行账户汇入预付款20400元,被告公司委托代理人韩化军向原告出具借款借据一张,载明已收到预付款20400元。但被告并未按照合同约定于2015年11月9日向原告交付标的物,原告于2015年12月5日派员工侯晓东(侯东)、马雷到被告处进行协商,双方协商后原告于2015年12月8日又向被告支付了30000元货款,被告继续履行供货义务。但到货后被告并未履行安装义务,原告于2015年12月29日与案外人刘兴刚签订防护门安装协议一份,约定由案外人负责为原告安装两套电动推拉门、4套平开防护门,安装费用共计17925元整(含税),原告预付10000元。原告于2015年12月30日向案外人刘兴刚帐号为×××的中国农业银行账户中汇入预付款壹万元,同日,案外人刘兴刚向原告出具领款单一份,载明已收到上述款项,协议履行完毕后,案外人向原告开具数额为17925元的建筑业统一发票。因被告未依约全面履行合同义务,原告诉至法院,请求判如所请。上述事实,依据原告当庭陈述、原告提交的证据一、定作合同书原件一份、证据二、宁夏银行电汇凭证回单原件一张、中国工商银行自动柜员机客户凭条一张、证据三、防护门安装协议原件一份、宁夏银行电汇凭证回单原件一张、领款单原件一张、建筑业统一发票(代开)原件一张、证据四、甘肃省国家税务局通用定额发票原件三十一张、宁夏回族自治区国家税务局通用定额发票两张、差旅费报销单原件一张、车辆通行费票据九张、通用定额发票十二张、高速公路专用发票五张、机打发票八张、机打发票原件4张予以证实,本院予以采信。本院认为,原、被告之间签订的定作合同是双方真实意思表示,该合同合法有效,双方均应按照合同约定全面履行各自的义务。原告已经按照合同约定向被告支付了预付款,被告理应按照合同约定于2015年11月9日将设备运送至原告处并进行安装,但被告未能按期履行其义务,应当承担双方约定的违约责任即支付合同总额10%的违约金6800元(68000×10%),故对于原告要求被告承担违约金6800元的诉请,本院予以支持。关于原告主张的差旅费,本案中因被告未及时履行合同约定的义务致使合同目的不能实现,原告为了避免损失继续扩大,派两名员工到被告处进行协商并将涉案设备从被告处运送至原告处,所产生的差旅费、运费、住宿费、伙食费均属于必要的合理费用,本院予以支持,根据原告提供的票据,差旅费、运费、住宿费为8331.5元;综合原告提供的票据显示的实际出差天数6天(2015年12月5日至2015年12月10日)及原告自认每人每天30元的伙食费标准,本院对于原告主张的伙食费予以支持360元(30元/天×2人×6天),故对原告诉请的差旅费、运费、住宿费、伙食费,本院支持8691.5元(8831.5元 360元)。关于原告主张的安装费17925元,原、被告在合同的第六条中明确约定安装完付60%,证实安装设备是被告的义务,被告违约致使原告与案外人签订合同由案外人对合同标的物进行安装并另行支付的安装费,理应由被告承担,对于原告的该项诉请,本院予以支持。关于原告主张的因工程逾期给原告造成的经济损失,因原告提供的证据无法证实其因涉案设备未及时安装确实产生损失20000元,故对于原告的该项诉请,本院不予支持。被告山东灵岩医用工程设备有限公司经本院传唤未到庭参加诉讼,视为放弃相应的诉讼权利,应当承担相应的法律后果,依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《最高人民法院〈关于适用简易程序审理民事案件的若干规定〉》第三十条之规定,判决如下:一、被告山东灵岩医用工程设备有限公司向原告贺兰县人民医院支付违约金6800元,于本判决生效之日起十五日内付清;二、被告山东灵岩医用工程设备有限公司向原告贺兰县人民医院支付差旅费、运费、住宿费、伙食费共计8691.5元,于本判决生效之日起十五日内付清;三、被告山东灵岩医用工程设备有限公司向原告贺兰县人民医院支付设备安装费17925元,于本判决生效之日起十五日内付清;四、驳回原告贺兰县人民医院的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费647元(已减半收取),由被告山东灵岩医用工程设备有限公司负担362元,原告贺兰县人民医院负担285元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本,上诉于银川市中级人民法院。审判员刘月风二〇一八年九月十三日书记员王洁附本案相关法律条文:《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行,采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。第一百一十九条当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大,没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《最高人民法院〈关于适用简易程序审理民事案件的若干规定〉》第三十条原告经传票传唤,无正当理由拒不当庭或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理;被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的,人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。按撤诉处理或者缺席判决的,人民法院可以按照当事人自己提供的送达地址将裁判文书送达给未到庭的当事人。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期限为二年。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关时效中止、中断的规定。前款规定的期限,从法律文书规定履行期间的最后一日起计算;法律文书规定分期履行的,从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的,应当支付迟延履行金。

公告

一、本裁判文书库为非盈利网站,贯彻国家司法公开的原则,致力于向公众提供全面、真实、可靠的法律信息,为公众了解法律、律师和司法案例提供一个良好的平台。

二、公开判决文书是国家司法审判公开的重要环节,不仅不违法,而且有助于国家法制建设,并且有助于打击拖欠、赖账等不良行为,有助于养成良好的社会风气。

三、如需删除相关文书,请附带详细网址以及证明当事人身份信息材料发送至panjueshu@chongfa.com 7-15个工作日删除。(发送邮件请检查是否附带详情页网址以及当事人证明材料,资料不全不予处理。)

概要

基本信息

审理法院:贺兰县人民法院

案件类型:民事案件

审理程序:一审

裁判日期:2018-09-13

律师联盟

免费法律咨询,找律师用崇法APP,好律师就在您身边。

Copyright © 判决书 www.panjueshu.com 苏ICP备16017945-3号 | 网站地图 | 律师联盟