民事案件
黔东南州恒丰房地产有限责任公司、邱玉明商品房预售合同纠纷二审民事判决书
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院        

此裁判文书仅用于崇法认证律师参考学习如需查看详情请下载崇法APP进行律师认证 下载崇法APP

普通用户点击查看原文>>

崇法账号

登录密码

贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院
民事判决书
(2018)黔26民终1771号
上诉人(一审被告):黔东南州恒丰房地产有限责任公司,住所:贵州省凯里市民族商贸街移动营业厅四楼。
法定代表人:方加民,总经理。
委托诉讼代理人:杨晓X,女,苗族,1982年8月27日出生,贵州省凯里市人,住凯里市,系黔东南州恒丰房地产有限责任公司总经理助理。
委托诉讼代理人:张凯X,男,1974年11月13日出生,水族,贵州省凯里市人,住凯里市,系黔东南州恒丰房地产有限责任公司工作人员。
被上诉人(一审原告):邱玉X,女,1959年10月8日生,汉族,贵州省都匀市人,住都匀市。
委托诉讼代理人:吴远卉,贵州维律事务所律师。
上诉人黔东南州恒丰房地产有限责任公司(以下简称“恒丰房地产公司”)因与被上诉人邱玉X商品房预售合同纠纷一案,不服贵州省凯里市人民法院(2017)黔2601民初4616号民事判决,向本院提起上诉。本院于2018年7月30日立案后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
上诉人恒丰房地产公司上诉请求:1、撤销一审判决,依法驳回被上诉人的诉讼请求;2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由:一、一审判决认定事实不清,适用法律错误,导致判决结果错误。本案的诉讼请求已超过诉讼时效。本公司与业主签订的《商品房买卖合同》第二十二条已明确约定出卖人承诺于2013年12月31日前取得商品房所有权初始登记,也就是说2013年12月31日为取得商品房所有权初始登记的最迟时间。购房户从2014年1月1日起就应当知晓其权利受到了侵害。虽然本案的逾期办证违约金是按日计算,但违约金针对的客体是违约行为,是否承担违约金是单一行为,而非连续行为。本案诉讼时效应从2014年1月1日起计算,被上诉人提起诉讼时已超诉讼时效,其相应的诉讼请求不应再得到支持,即整体的违约金不应得到支持。一审判决违约金的起算时间不合理。二、上诉人未能及时办理房屋所有权证是由于凯里市人民政府作出的不合情、不合理、不合法的内部文件导致,并非上诉人的过错造成,应认定属于情势变更。上诉人不能完成房屋初始登记,继而未能办理房屋所有权证,符合情势变更的情形,况且,上诉人为此积极与相关政府部门沟通和协调,并未坐视延误或故意延误,上诉人一直在积极履行合同义务,无主观过错,不应将不能办证的后果强加给上诉人。这一点可从最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款要求承担违约责任须“由于出卖人的原因”得到印证。
被上诉人邱玉X二审未提交书面答辩意见。
邱玉X向一审法院起诉请求:一、判令被告支付原告逾期办理房产证违约金23849元(从2014年1月1日至2017年10月31日);二、本案诉讼费由被告承担。
一审法院认定事实:被告恒丰公司系自然人独资的有限责任公司,及经营范围有:房地产开发、装饰装修、材料销售等。2011年12月13日,原告邱玉X为买受人与被告恒丰房地产公司签订《商品房买卖合同》(编号2011003650)。合同主要约定:邱玉X购买恒丰房地产公司开发位于凯里市仰阿莎广场东侧金泉国际新城小区11幢5层5-3供电局号商品房,建筑面积125.34平方米,房款总价为170337元。根据合同约定,恒丰房地产公司应当在2013年12月31日前取得该商品房所有权初始登记,并将办理商品房转移登记的有关文书交付给邱玉X,约定日期起30日以后,恒丰房地产公司仍不能交付办理商品房转移登记有关文书,邱玉X不退房的,恒丰房地产公司自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止,按日向邱玉X支付已交付房价款万分之一的违约金。合同签订后,邱玉X根据房屋实际面积向恒丰房地产公司支付了购房总款170337元,付款方式为一次性付款。恒丰房地产公司亦出具了《销售不动产统一发票》。恒丰房地产公司已将该商品房买卖合同所涉房屋交付给了邱玉X。因被告迟迟未向原告交付办理商品房转移登记文件,原告于2017年11月30日向一审法院提起诉讼。庭审中,因双方意见分歧较大,案经一审法院调解未果。
一审法院认为,合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。商品房买卖合同是房地产开发企业(出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。依法成立的合同受法律保护,对当事人具有法律约束力。当事人应当遵循诚实信用原则,按照合同约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担相应的违约责任。本案原、被告签订的《商品房买卖合同》是在平等自愿、协商一致的基础上订立的,不仅是双方当事人的真实意思表示,而且不具有合同无效的法定情形,对其真实性、合法性及有效性,一审法院予以确认。根据双方所签合同第二十二条“出卖人承诺于2013年12月31日前,取得该商品房所有权初始登记,并将办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人”的约定以及《不动产登记条例》的规定,被告有义务按时提交相关办理商品房转移登记的有关文书给原告。由于办理商品房所有权初始登记是争议房屋办理不动产权证书的前提条件,故被告未能按期办理商品房所有权初始登记,必然使原告不能在预期的时间对房屋及时享有物权并及时行使处分权,原告的利益受损是不争的事实,被告应依约承担违约责任。被告辩称凯里市政府的内部规定导致未能办理商品房所有权初始登记属于情势变更,自己并无过错,故被告不应支付违约金。本案中,原告与被告签订《商品房买卖合同》之时,已存在市政府征收“砂石税”等文件,不属于不能预见,也不是合同成立以后发生的客观情况。而对该文件是否违法侵害被告的权益,如何维权或通过什么途径维权,是被告在经营中自己应当协调处理的事务,不能把在房地产开发中应当由被告自己处理的事务及应当承担的责任转嫁给原告承担。被告关于凯里市供电局的领导要求更改装修推迟了竣工验收时间,并导致延期办证的辩解意见。首先被告未能提供证据证明其主张的“业主要求改变商品房装修”而导致逾期办理登记与本案原告存在关联,依法应承担举证不能的不利后果;其次,即便被告与凯里市供电局之间对案涉商品房的主体工程项目需要变更内容系其与凯里市供电局之间的建设工程施工合同关系中的问题,若确实存在需要延长工期,或延长交房和办证的时间,被告当时就应对延长交房或办证的时间问题及时与买受人协商处理或签订补充协议,但被告并未就上述问题进行处理,现被告不能以此来对抗《商品房买卖合同》中的买受人。综上,被告的上述抗辩理由不成立,一审法院不予采纳。
关于本案是否超过诉讼时效的问题,一审法院认为原告向一审法院提起诉讼时,《中华人民共和国民法总则》已经施行,故诉讼时效应当按照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条所规定的三年计算。本案中,依据双方的合同约定被告应当于2013年12月31日之前取得该商品房所有权初始登记并交付给原告,而被告未能按照约定履行时,就已经构成违约,权利人就应当知道自己的权利已经受到侵害,故诉讼时效应当从合同约定期限届满之次日即2014年1月1日开始起算。虽然被告向一审法院提起诉讼时已经超过三年十个多月,但是由于逾期办证违约金是按日计算,在被告持续违约的情况下,原告每天均增加一笔收益,且是累计计算。故诉讼时效应当分段计算,即截止至起诉之日,已经超出三年诉讼时效的部分,不再受到法律保护,未超出部分一审法院予以支持。本案原告提起诉讼的时间为2017年11月29日,故一审法院对原告诉请的2014年11月29日之前的逾期办证违约金不予支持。因原、被告并未约定被告如何通知原告办理房屋产权手续,故违约金一审法院仅计算至被告登报公告之日即2017年9月26日。
关于逾期办理商品房转移登记违约责任应如何承担的问题。一审法院认为,本案原告未提供未及时取得房产证造成的具体损失情况进行举证,故根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”之规定,一审法院兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则认定本案原告与被告在《商品房买卖合同》中对违约金的约定即“买受人不退房的,出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止,按日向买受人支付房价款万分之一的违约金”过高,并依法酌情予以调整为按日向买受人支付房价款万分之零点五支付违约金。
综上所述,原告应获得的2014年11月29日起至2017年9月26日的逾期办证违约金为8790元(1032天×0.00005×170351元)。依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百八十八条,《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第二十九条,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定,判决:一、被告黔东南州恒丰房地产有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告邱玉X逾期办证违约金8790元。二、驳回原告邱玉X的其他诉讼请求。案件受理费已减半收取396元,由原告邱玉X负担250元、被告黔东南州恒丰房地产有限责任公司负担146元。
本院在一审查明事实的基础上另查明:在双方签订《商品房买卖合同》时还签订了《补充协议》作为该《商品房买卖合同》的附件,该《补充协议》第三条对房屋所有权证的办理重新约定“买受人应根据出卖人要求的时间将办理房屋所有权证所需的全部材料交付给出卖人,出卖人统一为买受人办理《商品房所有权证》……”。同时第六条约定“本补充协议经双方签字(盖章)后立即生效。本协议为《合同》不可分割的部分,与《合同》具有同等法律效力。本补充协议之规定如与《合同》之规定有不同、抵触或冲突的,以本补充协议规定为准。”再查明,上诉人于2014年4月22日出具的《销售不动产统一发票(自开)》载明金额售房款金额为170351元;被上诉人所购房屋于2014年4月22日交房。案件的其它事实与一审查明一致,本院予以确认。
本院认为,本案争议焦点:一、上诉人提出被上诉人一审诉讼请求已超过诉讼时效,是否成立;二、市政府征收“砂石税”的行为是否属于情势变更情形而免责;三、被上诉人的一审诉讼请求是否应得到支持。
关于焦点一,本院认为,首先,根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第一款“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年,法律另有规定的,依照其规定。”之规定,本案被上诉人于2017年11月29日向法院提起诉讼,其向人民法院请求保护权利的时间为2017年11月29日,而《中华人民共和国民法总则》于2017年10月1日生效并实施,根据新法优于旧法的原则,应适用《中华人民共和国民法总则》有关时效的规定而不能适用《中华人民共和国民法通则》关于时效的规定。其次,因逾期办证每天的违约事实及数额都是独立的,房开商一直违约不办证,违约事实一直存在,每一天都产生一个新的诉权,每一个诉权都适用诉讼时效,诉讼时效的起算点每天不一样,对民法总则实施前即2017年9月30日前根据民法通则已超过两年诉讼时效的部分,因被上诉人不行使权利,该诉讼时效期间届满后,上诉人就已经取得了不履行义务的诉讼时效抗辩权,该抗辩权不因民法总则施行而消灭,故对2017年9月30日前已超过两年诉讼时效部分的违约金不应得到支持。对上诉人认为应以第一天违约时间作为计算整个违约时间的诉讼时效的上诉理由,于法无据,本院不予采纳。
关于焦点二,本院认为,当事人双方于2011年12月13日订立《商品房买卖合同》,凯里市人民政府于2010年12月1日作出《凯府发(2010)48号》文件即征收“砂石税”文件。文件内容为要求施工单位补交税款,而不是要求作为房屋开发商的上诉人交纳税款。征收“砂石税”文件并不是在合同订立之后才发生的当事人不能预见的客观情况。从后面“砂石税”征收被取消的事实更是说明可以避免,也可以克服。因此,市政府征收‘砂石税’的行为不属于《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释二》第二十六条“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”规定情形。故对上诉人提出的市政府征收“砂石税”的行为属于情势变更,本院不予采纳。
关于焦点三,本院认为,首先,根据《商品房买卖合同》附件十二《补充协议》第三条“房屋所有权证的办理,买受人应根据出卖人要求的时间将办理房屋所有权证所需的全部材料交付给出卖人,出卖人统一为买受人办理《商品房所有权证》……”。以及《补充协议》第六条“本补充协议经双方签字(盖章)后立即生效。本协议为《合同》不可分割的部分,与《合同》具有同等法律效力。本补充协议之规定如与《合同》之规定有不同、抵触或冲突的,以本补充协议规定为准。”的约定内容可知,该两项内容是对《商品房买卖合同》第二十二条的第三项即“转移登记,出卖人承诺于2013年12月31日前,取得该商品房所有权初始登记,并将办理商品房转移登记的有关文书,交付给买受人……。”的变更,即由原来由房开商“将办理商品房转移登记的有关文书,交付给买受人”变更为“房屋所有权证的办理,买受人应根据出卖人要求的时间将办理房屋所有权证所需的全部材料交付给出卖人,出卖人统一为买受人办理《商品房所有权证》”。其次,从双方约定的“根据出卖人要求的时间”来看,属于约定时间不明,依照“有约定按约定,没有约定按法定”的原则,根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条“由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限;(二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;(三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的,自合同订立之日起90日……”之规定,本案应按第(二)项“商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日”的规定,因被上诉人所购房屋于2014年4月22日交房,则办理房屋权属证书的期限是2014年7月21日前,故其逾期办证违约金的起算时间从2014年7月22日开始计算。民法总则于2017年10月1日生效实施,对2017年9月30日已超过两年即2015年9月30日以前的违约金,因被上诉人不行使权利,该诉讼时效期间届满后,上诉人已经确定取得了不履行义务的诉讼时效抗辩权,该抗辩权不因民法总则施行而消灭,故该违约金不应得到支持。同时基于上诉人虽取得了案涉房屋的初始登记证,且上诉人在2017年9月26日在报纸上刊登的办证公告的事实。故逾期时间为2015年9月30日至2017年9月26日,共计728天,其违约金为6200.78元(728天×0.00005×170351元)。一审判决认定事实错误,导致判决错误,本院依法予以纠正。
综上所述,上诉人的上诉请求不能成立,应予驳回,一审判决认定事实不清,导致判决错误,本院依法予以改判。依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定,判决如下:
一、撤销贵州省凯里市人民法院(2017)黔2601民初4616号民事判决。
二、黔东南州恒丰房地产有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付邱玉X逾期办证违约金6200.78元。
三、驳回邱玉X的其他诉讼请求。
一审案件受理费396元,二审案件受理费792元,共计1188元,由邱玉X负担879元,黔东南州恒丰房地产有限责任公司负担309元。
本判决为终审判决。
审判长  刘 琴
审判员  田 嫄
审判员  龙 恺
二〇一八年十月十一日
法官助理  罗安松
书记员  王 凯

公告

一、本裁判文书库为非盈利网站,贯彻国家司法公开的原则,致力于向公众提供全面、真实、可靠的法律信息,为公众了解法律、律师和司法案例提供一个良好的平台。

二、公开判决文书是国家司法审判公开的重要环节,不仅不违法,而且有助于国家法制建设,并且有助于打击拖欠、赖账等不良行为,有助于养成良好的社会风气。

三、如需删除相关文书,请附带详细网址以及证明当事人身份信息材料发送至panjueshu@chongfa.com 7-15个工作日删除。(发送邮件请检查是否附带详情页网址以及当事人证明材料,资料不全不予处理。)

概要

基本信息

审理法院:贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院

案件类型:民事案件

审理程序:二审

裁判日期:2018-10-11

律师联盟

免费法律咨询,找律师用崇法APP,好律师就在您身边。

Copyright © 判决书 www.panjueshu.com 苏ICP备16017945-3号 | 网站地图 | 律师联盟